优质工程表扬信 第1篇

甲方（委托人）：_________________

乙方（检测机构）：_______________

根据《*******合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《**市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1．1工程名称：__________

1．2工程地点：__________

1．3结构类型：__________

1．4**单位：__________

1．5开工日期：__________，竣工日期：__________

1．6其他：__________

第二条检测项目

甲方委托乙方的检测项目：

□见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测

□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测

□其他：

第三条检测依据

检测依据为现行有效的国家、行业及**市相关标准。

第四条检测费用的结算方式

4．1双方同意按照实际发生检测项目及数量计算总检测费。

4．2检测费按每月进行结算，并由乙方提供检测费结算单，甲方需在接到结算清单15日内支付检测费。逾期支付费用的，每日按支付费用的______%向乙方支付**金。

4．3本工程的检测费末次结算通知发出后，甲方需在90天内办理最终检测费的结算，逾期支付，则向乙方每日支付检测费的0．5%作为**金。

4．4甲方对检测项目及费用有异议的，应及时与乙方进行协商，但不得以各种原因拖欠检测费用。

4．5甲乙双方签订好合同后，甲方应给乙方预付款。

4．6其他付款方式：_________________________________________________。

第五条甲方的**义务

5．1甲方须向乙方提供委托检测的工程概况，并制定该工程的试验计划。

5．2甲方应对样品的真实性、**性负责，同时详细填写检测委托单。

5．3委托检测前，甲方应将甲方**、见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。上述人员发生变更时，甲方应及时书面告知乙方。

5．4委托“见证”检测前，甲方必须提供“见证取样和送检见证人告知书”，送“见证”检测样品时附“见证记录”。

5．5现场检测项目，甲方应提前_______日将现场检测日期通知乙方。并提供必要的外部工作条件。需要时见证人员应到场进行见证。

5．6甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据出具虚假检测报告。

5．7双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更登记手续。

5．8甲方应根据合同，及时支付检测试验费。

5．9甲方有权对乙方未按标准检测和违法**的行为向相关执法部门进行举报。

第六条乙方的**义务

6．1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的证明资料。

6．2乙方承诺与行政机关、法律法规授权的'具有管理公共事务职能的**以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

6．3乙方应严格执行现行有效的规范规程、检测标准，保证检测的公正性、准确性、及时性和有效性。

6．4乙方应在甲方通知的日期（双方约定）内进场开展检测活动。

6．5现场检测由于抽样的风险性及抽样后工程的开放性及特殊性，乙方只对当时现场检测出的检测数据/结果负责。

6．6乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理**。

6．7对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的检测项目，乙方应使用该系统实施检测和管理，并及时出具检测报告。

6．8检测结果不合格的，乙方应及时通知甲方。

第七条违约责任

7．1因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

7．2乙方未按照合同约定时间提交检测报告，每逾期一日应按相关检测项目检测费用的______%向甲方支付违约金。

7．3检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测。

7．4其他违约责任：________________________________________________。

第八条其他约定事项：_____________________________________________。

第九条争议的解决方式：双方发生争议的，可协商解决，或向****申请调解；也可向当地**进行**。

第十条附则：本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式_____份，甲方执______份，乙方执_______份。

甲方：（盖章）_________________乙方：（盖章）_________________

住所：_________________________住所：_________________________

法定**人：___________________法定**人：___________________

委托**人：___________________委托**人：___________________

开户银行：_____________________开户银行：_____________________

账号：_________________________账号：_________________________

邮政编码：_____________________邮政编码：_____________________

单位电话：_____________________单位电话：_____________________

传真：_________________________传真：_________________________

联系人：_______________________联系人：_______________________

联系人手机：___________________联系人手机：___________________

合同订立时间：_____年____月___日

合同订立地点：_________________

优质工程表扬信 第2篇

按照江苏省建设厅《关于开展20xx年建设工程“质量月”活动的通知》(苏建函工〔20xx〕503号)文件要求，结合我市工程质量管理实际，决定于今年9月开展以“质量安全是社会**的基础”为主题的“质量月”活动，特制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻落实*的*精神，以科学发展观为统领，进一步完善**、强化监管，引导和动员全社会增强质量意识，努力形成*重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量的良好社会氛围，促进我市建设工程质量总体水平不断提高，为我市经济又好又快发展做出新贡献。

二、****

为保证建设工程“质量月”活动取得实际效果，各项工作得以顺利实施，成立“质量月”活动**小组。

组长：

副组长：

成员：

三、主要任务

(一)认真**好学习和宣传工作

根据部、省“质量月”活动通知精神，开展形式多样、丰富多彩的宣传活动，充分发挥网络、电视、广播和报刊等宣传工具，使“质量月”活动取得实实在在的成效。

(二)促进住宅工程质量分户验收覆盖率达到100%

**检查《江苏省住宅工程质量分户验收规则》(以下简称《规则》)贯彻落实情况，认真研究开展住宅工程质量分户验收工作出现的新情况、新问题，促进住宅工程质量分户验收覆盖率达到100%，切实提高老百姓对住宅工程质量的满意度。

(三)全面实行建筑节能监管措施

切实抓好建筑节能设计和施工图设计**工作，进一步完善建设、施工、监理、检测、竣工验收备案等各环节的建筑节能施工质量管理**，确保建筑节能专项设计、专项审图、专项方案和专项验收“四个专项”**的落实。在“质量月”活动和建筑节能专项检查中，一是认真检查各环节管理工作的闭合情况，二是对检查中发现的问题坚决**处理，三是做好《民用建筑节能条例》的宣贯工作。

(四)加强勘察设计质量管理

开展施工图**质量检查，并对全市勘察设计行业的有关技术人员特别是注册建筑师、注册结构工程师开展抗震设防和建筑节能技术培训。开展勘察设计单位执行有关建设工程质量法规和工程建设**性标准(特别是抗震设防和建筑节能)情况抽查，进一步提高勘察设计单位的质量责任意识。

(五)抓好施工现场建筑原材料质量抽查

对重点工程、重点工地、重点监管对象的施工现场的建筑原材料进行飞行检查，对不同批号、不同规格的水泥、钢材和建筑节能材料进行施工现场随机取样、封样，专人负责送检，对飞行检查中发现的不合格产品和使用不合格产品的工地，进行**，责令整改，情节严重的要给予行政处罚。

四、具体分工

(一)质检站负责开展《江苏省住宅工程质量分户验收规则》(以下简称《规则》)贯彻落实情况检查工作。

(二)建筑工程处牵头负责开展施工现场建筑原材料质量抽查，科研设计处配合开展建筑节能材料的抽查，检测中心具体负责抽查材料的.质量检测工作。

(三)科研设计处和审图中心共同负责对勘察设计单位质保体系建设情况和执行有关建设工程质量法规、工程建设**性标准的情况进行抽查，人防抗震处配合开展抗震标准执行情况的抽查。

(四)科研设计处、建筑工程处、房地产业处、审图中心和质检站共同对建筑节能闭合管理中专项设计、专项审图、专项方案和专项验收“四个专项”**的落实开展检查。

(五)“质量月”活动**小组负责**好自查、专项检查、飞行检查和宣传、教育、培训、活动，加强对县(市、区)“质量月”活动指导。在“质量月”活动结束后，具体由建筑工程处将书面总结材料报省建设厅工程建设处，将分户验收专项检查汇报材料、住宅工程质量分户验收示范小区推荐表和建筑原材料抽查取样送检情况汇总、明细表报送省质监总站。

——工程质量承诺书参考

优质工程表扬信 第3篇

发包人：（全称）________________________承包人：（全称）________________________

为保证本合同项目约定的完成工程对应的主体在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《*******建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围为：____________________________工程项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程约定质量保修期____年；质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理

通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其它人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后应立即到

达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人分析原因后责成责任人承担。

3、在****的工程合理使用期限内，承包人确保工

程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造**身和财产损害的`，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，同发包人**验收。

四、质量保修费用

工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其它工程质量保修事项：

本工程质量保修书由施工合同发包人承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：

法定**人（签字）：

承包人（公章）：

法定**人（签字）：

签订日期：

年 月 日

优质工程表扬信 第4篇

xx十五冶金建设有限公司：

时值蒙古国图木尔廷——敖包锌矿项目建设结束之际，我谨**鑫诚监理部，向贵公司表示衷心的感谢!由于你们组建了以严光富同志为骨干的项目****，充分发扬十五冶“开得动、打得响、过得硬”的企业精神，在合同时间内，以务实、高效、精良的技术力量和全面**、管理工作，在完成全部施工工作的同时，也为我们监理部的工作划**较为圆满的句号。

贵公司图木尔廷——敖包锌矿项目经理部，在历时十五个月(扣除冬歇期，实际九个月)的建设过程中，积极响应**“要把图木尔廷——敖包锌矿项目建设成为中蒙合作的典范工程”号召，克服了现场无水、物质匮乏、缺少蔬菜、沙尘暴、暴风雪、口啼疫等难以想象的困难，面对运输道路极差的情况，掀起一个接着一个的施工**。由于贵项目经理部良好的团队精神、高超的施工管理水平，在敖包锌矿每月的各项工作检查评比中，进度、质量、安全、环保等工作始终名列前茅，先后在预定时间内，完成“”110KV受送电、“”供水、“”投产的目标，为十五冶赢得了信誉，同时树起了xx企业在蒙古国的一面典范旗帜。

xx年x月x日

——工程质量管控方案

优质工程表扬信 第5篇

xx建筑装饰股份有限公司：

贵公司自5月份进场以来，精心**施工，在协调、进度、质量、安全等方面，做了大量实实在在的工作，最终取得了很好的成效。在短短的30天内，环首都绿色经济圈服务中心项目按时、保质、保量的完成，为整个工程作出了很大的努力，并获得省市**的.肯定。

在此，我组对xx建筑装饰股份有限公司参与本项目建设的全体员工特提出感谢及表扬。希望贵公司在项目收尾中再接再厉，为本工程划上一个美满的句号。

xxx

xx年xx月xx日

优质工程表扬信 第6篇

xxx公司：

在xxx项目的施工中，贵公司克服工程建设中面临的场地紧张、任务繁重等诸多困难，安全、高效、优质的圆满完成了施工任务。在此，特向贵公司各级**、全体参战员工表示衷心的感谢和诚挚的问候!

作为本工程的施工经理，xxx本着服务好业主、服务好工程的态度，协助xx快速解决工程中出现的问题。他每天深入施工现场，根据现场的实际情况，与设计人员联系、沟通，及时给出解决方案，为工程的顺利施工提供了先决条件，起到了很好的桥梁的作用。施工期间，他处处为业主着想，能够积极主动地接受业主的检查与督导，积极配合监理工作，大力发扬_一不等、二不靠_的服务理念，克服了任务重、作业环境复杂等诸多困难，出色地完成了施工任务。

施工关键时期，贵公司项目部严格按照我方**协调与安排，勇担重任，投入施工以来，项目部**思想、**步调、科学**、精心部署，严格按照施工技术步骤与措施施工，层层落实安全、环环紧扣质量，加大人员投入，全力以赴做好各项工作，扭转了施工被动局势。贵公司表现出来的无私奉献、顽强拼搏的施工风范和一心为业主服务的理念给我公司留下了深刻印象，赢得了业主及各方的高度称赞。

对此，我们对贵公司真正为我方着想，对我方工作的大力**深表感谢，希望贵公司继续保持优良的施工风范及服务理念，并衷心祝愿我们在今后的.工作中能精诚合作，共铸辉煌!

xxxx科技有限公司

20xx年xx月xx日

优质工程表扬信 第7篇

甲方：

乙方：

受甲方委托，乙方承担号楼节能工程质量检测工作，为明确双方职责尽快完成检测工作，根据《*******合同法》的规定，特签订本合同，甲乙双方必须严格执行。

一、检测依据

《建筑节能工程施工质量验收规范》

《公共建筑节能设计标准》

《民用建筑节能检验规范》

《广西壮族**区居住建筑节能设计标准》

二、检测内容、数量及单价

1、墙体节能工程

1)相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件(外墙保温系统)传热系数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组，检测费单价为元/组，计组，共元。

2)外墙节能构造：根据《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计算，抽样数量为组，检测费单价为元/组。

2、屋面、墙体节能工程

1)屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按《建筑节能工程施工质量验收规范》条规定2万平米以下3组，2万平米以上6组。检测费单价为单种材料导热系数元/组，计组，共元。

3、建筑外窗节能工程

a)单层玻璃遮阳系数(可见光透射比)检测抽1组，检测费为元/组。计组，共

4、配电与照明工程

a)电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体建筑最少抽2种规格，检测费为元/规格，计种规格，共元。

b)电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽，每个单体最少抽2种规格，检测费为元/(规格·每芯)，计规格x芯=组，共元。

三、检测费用及付款方式

1.检测费用：合计元优惠至八折进行结算，检测费用计元(元整)。(最终检测费用按实际检测数量为准)

2.付款方式：本协议签订后一周内，甲方支付总检测费用的%给乙方。乙方向甲方提供最终检测成果报告后，甲方一次性支付完检测费余款，甲方付清款项前，乙方应向甲方提供全额**。

四、甲方责任

1.负责提供检测所需的设计图纸等技术资料;

2.负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验室。

3.按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

五、乙方责任

1.乙方严格按现行规范或规程及本合同要求**检测，为工程提供准确、科学和公正的服务;

2.乙方对检测报告质量负责。检测工作按照相关国家及地方相关标准、规范、条例、要求进行;

3.按单位工程完成所有检测工作后，7个工作日内，乙方按每个单位工程向甲方提交检测报告一式肆份;

4.负责提供等金额的正式检测**。

六、其他

1.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

2.本合同如遇不可避免的`客观原因，而导致无法全部按规定执行，必须修订或终止时，由甲乙双方协商解决。

3.本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，可向合同履行地人民**提**讼，并依据《*******经济合同法》中的有关规定处理。

4.甲方对检测报告若有异议，应在收到报告之日起10天内向检测单位提出。安排双方认可的具备相应检测资质的单位进行复检，复检结果与原检结果相同，复检费用由甲方负责;复检结果与原检结果不符时，复检费用由乙方负责，乙方按有关规定重新检测，并出具合格报告，承担由此造成的一切损失。

5.本合同自双方法定**人或授权人签字盖章后生效。

甲方：乙方：

法人**：法人**：

(或授权人)：(或授权人)：

开户行：

户名：

帐号：

签订日期：年月日签订日期：年月日

优质工程表扬信 第8篇

加强各类资源的对接和储备，做好招标策划，在“引”和“培”上同步发力；持续优化物资供应商结构，加大智能验收、电商采购的应用力度，提高信息化采购水平，保障物资供应平稳有序。

▲应用MRO电商零星物资智能化供应平台

强化分供资源尤其是混凝土质量的管控，发布《分公司混凝土工程质量管理细则》并积极推动落地，涵盖混凝土分项工程原材料、配合比及现场浇筑、养护、实体检测及缺陷处置等全程质量控制，最大限度减少实体结构隐患。

▲发布《分公司混凝土工程质量管理细则》

素材：中南分公司

审核：文 凤

优质工程表扬信 第9篇

发包人（全称）：_________

承包人（全称）：_________

发包人、承包人根据《*******建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防**程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_________。

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防**程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为________年；

3、装修工程为________年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________年；

5、供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的.给排水设施、道路等配套工程为________年；

7、其他项目保修期限约定如下：_________。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。

4、质量保修完成后，由发包人**验收。

四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_________。本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：_________

承包人（盖章）：_________

法定**人（签字）：_________

法定**人（签字）：_________

________年____月____日

________年____月____日

优质工程表扬信 第10篇

发包人（全称）：____________

承包人（全称）：____________

为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修期内，质量保修范围及保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、道路工程______年；

2、地下污水管线______年，地下雨水管线______年；

3、桥梁工程______年，地下桥涵工程______年；

4、地下人行通道______年；

5、其他约定：

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理，承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在****的工程合理使用期限内，承包人确保双方约定质量保修范围及保修内容的工程质量，因承包人原因致使保修范围内工程在合理使用期限内造**身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照相关的`规定，立即向当地建设行政主管部门报告，双方积极采取安全防范措施；由发包人委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的％（工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％）。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：______（大写）元（***）。

质量保修金银行利率为：______

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署，其有效期至保修期满。

发包人：______（公章）承包人：______（公章）

法定**人：______法定**人：______

______年______月______日______年______月______日

优质工程表扬信 第11篇

致中建十局集团公司：

自你公司承建的XX项目开工以来，在你公司的****和大力配合下，在德尔塔钢结构项目部全体员工的共同努力下，保质保量实现了业主的节点目标，赢得了业主及相关方的认可。

在项目建设过程中，我们可以看到贵公司对这个项目的****。在施工关键时期，施工现场条件复杂、工期紧、施工难度大、周边环境复杂等不利因素较多。你公司**多次到现场指导工作，积极协调各方，解决技术问题，**人力资源分配。同时，整个项目部迎难而上，发挥不怕困难的攻坚精神，成功实现了业主的节点计划。

同时，贵公司一直积极配合业主和我公司的管理和**，在跟踪进度的`同时严格**质量和安全。

不仅要确保消除生产安全事故目标的实现，而且要成为“长城杯”评选的有力保障是所有参评单位的标杆。在此，我**XX监理公司向XX项目管理团队表示衷心的感谢，希望贵公司继续大力**本项目建设，继续发扬优良作风，圆满完成后续项目。

最后，祝贵公司事业有成，合作愉快。

xxx有限公司

优质工程表扬信 第12篇

编号：_________________

致受益人：_________________

鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称)，我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证：_________________

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期(保证期间，下同)为以下第_________种：

1.本保函有效期至________年________月________日止。

四、在本保函的`有效期内，如被保证**量不符合合同或协议的约定，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：_________________

(一)索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定**人(负责人)或授权**人签字并加盖公章。

(二)索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其**人直接或间接地支付给你方;

2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：________________________________

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的**不得转让，不得设定担保。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被**，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决：

(一)向本行所在地的人民****。

(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用*******法律。

十一、其他条款：_________________。

十二、本保函自本行负责人或授权**人签字并加盖公章之日起生效。

保证人(公章)：_________________

负责人或授权**人(签字)：_________________

签发日期：_________________

优质工程表扬信 第13篇

在公司各位领导的关心和帮助下，我们公司取得了可喜的成绩，在此我谨代表公司，向在我们公司发展过程中给予我们大力支持的各位领导表示衷心的感谢。

公司正在不断的发展壮大，我们公司也在不断的壮大，公司的领导力，公司的管理力也不断的进步，这一切都是公司领导对我们工作的极大肯定和鼓励。同时，我们公司对我们这些工作的认真负责，对公司所发展的优秀员工的关心和帮助也是无微不至的。在这里我们要衷心的感谢公司领导和公司所有同仁对我这些年来的关心和帮助。

在这里我要感谢一直以来对我的关心和鼓励。在这一年的工作中，我的业务量不断的提高，我们公司在不断的壮大中，也在不断的壮大，这就是我们公司发展壮大的一个缩影，在这里我们要感谢的人也是无数，在这里我想说声谢谢!我知道，如果没有公司的发展壮大，我们公司也不会发展壮大;如果没有公司的壮大，我们公司也不会发展壮大。

在这里我要感谢公司给我这一次发展的机会;这一个年来对我的支持和鼓励，我会把它当作一笔财富，不断努力。在这里我要说一句，感谢公司给了我一次这样机会，是我们公司让我成为公司的一份子，是我们公司让我们这样的员工不断的成长壮大。

最后，衷心的祝愿公司在今后的发展中越来越好，也祝愿公司的明天会更好，希望大家在这里能够继续保持下去，一如既往的发展，共同创造美好的未来!

敬礼!

申请人：

20xx年xx月xx日

尊敬的领导：

您好!

感谢您这几年来对我的信任和关照，感谢您对我的信任和鼓励!

在过去的一年里，我在各方面严格要求自己，努力使自己成为一名合格的教师。

在过去一年的学习中，我认真学习的理论，不断提高自己的思想觉悟与思想觉悟水平，并且在平时的学习中，我不断的加强自己的思想素质能力。

通过对这一年的学习，我对、思想的认识更加深刻，并在以后的工作中能不断地加以改进。在这一年里，我一向严格地要求自己，努力使自己成为一个优秀的教师，我深知：作为一名教师不仅仅要有丰富的知识底蕴，更要有高尚的情操、崇高的素质和高尚的人格。因此我始终以提高自己的思想觉悟为目标，以自己的行动来感染和影响身边的人。

在工作上，我不断努力提高自身的素质，力求把教学工作做得更好。

在思想上，我能严格要求自己，时刻注意自己的一言一行，树立良好的人师表形象。

在工作上，我也能严格要求自己，做到为人师表、教书育人，认真做好本职工作。

作为一名教师，在教学工作上，我也有一些做

优质工程表扬信 第14篇

xx监理有限责任公司：

由贵单位监理的xx钢结构规模化生产基地主厂房工程，贵单位工民建中心监理人员，积极努力、热情工作；在工程开展前期积极为业主想办法，编制了《进度风险**措施》；在施工过程中，按照国家电网公司“标准化活动年”的要求，项目监理在整个施工期间起早贪黑，到岗到位认真履行各项监理职责，科学规范监理，特别是在协调工作上，积极为业主出谋划策，始终维护业主利益，在工作上谨慎、热情，在现场起到了团结各方的核心作用，使得工程有序、规范推进，得到现场各方的一致好评。

今年是“xxx”的开局之年，也是我公司高速发展的开端年，本工程的顺利开展是我公司抢占市场的重要保证，希望贵单位与我公司在以后的工作中积极配合，共创辉煌！

敬礼！

xxx

20xx年xx月xx日

优质工程表扬信 第15篇

对建设单位郑重承诺，为确保工程的施工质量，将依据施工合同对本次施工范围内的工程质量承担全部责任。承诺如下:

1、建立以总工程师为首的相关技术质量管理人员参与的项目技术质量管理体系。明确各自的责任和工作内容,确保技术质量工作扎实有效的真正落到实处。在尊守法律.法规和相关规定的基础上全面做好质量工作。

2、建立质量责任制，对该工程的施工质量负责。要求项目负责人、技术人员、质量管理人员认真熟习图纸并编制出科学的、切实可行的施工方案指导施工。做好施工现场记录，将责任划分到人，对各分部分项工程负责。若发生质量问题，项目负责人承担连带责任并按我公司相关**处罚。

3、坚决按照工程设计图纸、施工技术标准和规范**施工。决不擅自修改工程设计，决不偷工减料,严格按图施工。在施工过程中若发现设计文件和图纸有差错的，向建设单位和监理单位及时提出意见和建议。

4、按照工程设计要求、施工技术标准及合同约定，对所有进场的建筑材料、构配件、设备和商品混凝土等进行检试验。未经检试验或检试验不合格的决不使用，若做不到甘愿受罚。

5、建立健全施工质量的检验**(自检),严格工序管理，做好隐蔽工程的.质量检查和记录。

6、对涉及结构安全的试块、试件及有关资料，在建设单位或工程监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行质量检测。

7、培训**，加强对职工技术质量的教育培训，未经教育培训或者考核不合格的人员不允许上岗作业。

8加强对分包单位施工质量的管理,坚持总包管分包.分包对总包负则的原则。分包单位质量管理工作必须纳入总包质量管理体糸中,并对其实施管理职能。若分包单位发生质量问题总包单位负总责,并承担相应的连带责任。

9、**履行建筑工程质量保修义务(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算)。

以上是我单位对该工程质量做出的郑重承诺，若工程验收时我方达不到承诺的优良标准，我方愿接受工程造价的%作为惩罚。若发生严重质量问题及造成重大社会影响的，甘愿接受法律法规的处罚，并无条件自动撤出施工现场。

承诺单位(公章):

法定**人或其授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

——建设工程质量**方案

优质工程表扬信 第16篇

项目名称：

补充协议书

甲方：x有限公司

乙方：x有限公司

由甲方施工的.代庄片区棚户改造项目18#、19#、20#、21#、22#、23#楼民用建筑工程室内环境污染物（空气检测）和建筑围护结构的传热系数，由甲方委托乙方检测，经甲、乙双方共同协商，特补充签订以下协议：

1、该项目检测费用包干价35000元。

2、乙方提供合同全额（按112500元计，多出包干价税点已在包干价中包含，不再另行扣取）的3%增值税专用**。

3、付款方式：试验做完后，一次性付清，领取报告。

4、本协议未尽事宜参照原合同《建筑工程质量检测合同》(SYZB20xx-CF-0414-01)执行，本协议与合同具有同等法律效力，协议内容与合同不符之处，以本协议内容为准。

本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定**人或

其委托**人（签字）：

法定**人或

其委托**人（签字）：

日期：x年x月x日

优质工程表扬信 第17篇

快速复工迅速复产，分公司多渠道、多举措筹集劳务资源，并协调项目管理人员下沉到分包单位协同管理，保障施工生产的顺利进行。局、公司2020年劳动竞赛启动会在光谷大悦城项目召开，助力分公司生产“大提速”。

▲4月28日，光谷大悦城项目承办局、公司2020年劳动竞赛启动会，局党委书记、董事长陈文健为公司党委书记、董事长刘晓清授旗

分公司各部门深入践行“总部放管服改革专项行动”，坚持放管结合，优化服务职能，深入一线，指导帮扶项目制定进度计划，完善施工组织，优化资源配置，解决关键堵点，千方百计提升达产效率。

▲分公司各部门践行“总部放管服改革专项行动”

优质工程表扬信 第18篇

非常感谢您在百忙之中抽出时间来看我写的信。这是我的一份特别有礼物，我想说声抱歉，因为这是我第一次写信给您，以前我不知道该怎样写，但是我现在知道了，写给您的不仅仅是信，更重要的是希望您以后会用这样的方式来教会我如何去做人。

我是一名即将上小学的小学高年级学生，虽然我的家庭经济困难，但是我知道您的心里是非常想我的，所以我不敢乱花钱，我也不能浪费时间，这是我的心声，您看到我写信的时候，一定不能忘了告诉我要学会如何去做人，不能浪费时间。我知道我的这个心声，一直在我的心里，我不知道该如何表达，但是我会在您写信的时候，好好的，好好的想想我是怎么去做人的，这也是我的心里话。

在我写信的时候，我会告诉您一个人要做一个诚实的孩子，要做一个诚实的孩子，不能说谎，也不能做出让步，要做一个诚实的孩子。我的这些心里话都是在学校的时候，我们班的同学都说我做了一个假小子，可我觉得我说谎了，这是我的心声，这是我的心声，一个在校园的心声。

我希望您能理解我这个心声，并能把心里话告诉我，让我把这一封信给您看一看，您能理解我这个做了一个诚实的孩子。

优质工程表扬信 第19篇

根据***《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，工程的建设单位（以下称甲方）与施工单位（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条 本建设工程项目的

质量目标为工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内**终身负责。施工质量责任人____。

第二条 甲乙双方的**与义务

1． 严格遵守国家有关法律法规及_的有关规定。

2． 严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。

3． 双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则、不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章**。

4． 发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的**和义务。

5． 发现对方严重违反施工合同文件的'行为，有向其上级****举报，建议给予处理并要求告知处理结果的**。

第三条 甲方的义务

1． 甲方向中乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

2． 甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

3． 甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设**性标准和施工规范进行工程的施工活动。

4． 甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

5． 甲方不得明示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

6． 甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。

第四条 乙方的义务

1． 乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

2． 乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

3． 乙方必须严格发行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因特需调换的，须经业主书面同意方能换人。

4． 乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整、**归档。

5． 乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

6． 乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

7． 乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

8． 乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

9． 乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条 违约责任

1． 甲方及其工作人员违反本合同第二、第三条，按管理权限，依据***《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌**的，**追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2． 乙方及其工作人员违反本合同第二、第三条，按管理权限，依据***《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌**的，**追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条 本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方**单位一份。

甲方单位：（盖章）________________ 乙方单位：（盖章）___________________

法定**人：______________________ 法定**人：_________________________

地址：____________________________ 地址：_______________________________

电话：____________________________ 电话：_______________________________

____________年________月________日 ____________年__________月_________日

优质工程表扬信 第20篇

x公司：

在x项目的施工中，贵公司克服工程建设中面临的场地紧张、任务繁重等诸多困难，安全、高效、优质的圆满完成了施工任务。在此，特向贵公司各级**、全体参战员工表示衷心的感谢和诚挚的问候！

作为本工程的施工经理，本着服务好业主、服务好工程的态度，协助快速解决工程中出现的问题。他每天深入施工现场，根据现场的实际情况，与设计人员联系、沟通，及时给出解决方案，为工程的顺利施工提供了先决条件，起到了很好的桥梁的作用。施工期间，他处处为业主着想，能够积极主动地接受业主的检查与督导，积极配合监理工作，大力发扬“一不等、二不靠”的服务理念，克服了任务重、作业环境复杂等诸多困难，出色地完成了施工任务。

施工关键时期，贵公司项目部严格按照我方**协调与安排，勇担重任，投入施工以来，项目部**思想、**步调、科学**、精心部署，严格按照施工技术步骤与措施施工，层层落实安全、环环紧扣质量，加大人员投入，全力以赴做好各项工作，扭转了施工被动局势。贵公司表现出来的无私奉献、顽强拼搏的施工风范和一心为业主服务的`理念给我公司留下了深刻印象，赢得了业主及各方的高度称赞。

对此，我们对贵公司真正为我方着想，对我方工作的大力**深表感谢，希望贵公司继续保持优良的施工风范及服务理念，并衷心祝愿我们在今后的工作中能精诚合作，共铸辉煌！

辰龙教育科技有限公司

年月日

优质工程表扬信 第21篇

xxx：

工程自开工以来，贵公司工程项目部安全管理体系覆盖到位，施工现场人员负责到位；质量目标明确，质量保证措施到位。施工阶段不用错一张设计图纸；不违反、不用错每一项技术质量标准、规程、规范，做到“质量合格，运行良好”。质量自检和隐蔽工程验收率、施工技术方案审批和执行率、工程质量管理到位。施工期间，项目部处处为工程着想，能够积极主动地接受甲方的检查与督导，积极配合监理工作，大力发扬“一不等、二不靠”的服务理念，克服了天气**、工期紧、任务重、作业环境复杂等诸多困难，出色地完成了施工任务。

项目建设始终管理有方、执行有力、服务到位，做到人员及工机具配备齐全、**机构完善，贵公司在项目建设关键时期表现出来的无私奉献、顽强拼搏的施工风范和一心为业主服务的理念给我公司留下了深刻印象，赢得了业主及各方的高度称赞。

希望贵公司继续保持优良的施工风范及服务理念，并衷心祝愿我们在今后的工作中能精诚合作，共铸辉煌！

xxxx科技有限公司

xx年xx月xx日

优质工程表扬信 第22篇

表扬信范文格式篇一：

尊敬的领导：

你们好!首先，非常感谢您在百忙之中看完我的求职信。

我叫x，是x届xx专业应届毕业生，我是一名xx专业应届毕业生。我是一名即将毕业的大学生。在这三年的学习生活里，我深深地懂得了要在这个社会上立足，就必须要学会怎样为人处事，怎样与人相处。我深深地懂得了在学校所学的*知识的积极重要*;也懂得了在学校所学的知识的重要*;在此期间，我的成绩并不算理想，但我不会放弃努力。我相信自己，我一定会在以后的生活当中继续努力下去。

我是一名即将毕业的大学生，三年的大学生活中，我学到了很多，从各个方面都很有限，但是我会不断的充实自己，不断的提高自身，不会辜负大家对我的期望，我也会继续努力。

表扬信范文篇二：

您的女儿，是一个活泼可爱的小女孩儿，你现在正在努力的学好本领，希望你能够成为一个更优秀的女孩儿。

我是一个即将毕业的大学生，三年前，你还是刚刚毕业的大学生，但是三年后，你已经成为了一个真正懂事的大学生，在这三年的学习生活中，你已经成为一个懂得自立，自强的小女孩儿了，你是一个聪明懂事的少年了，你的成绩在班里名列前茅，这是我最大的欣慰，我希望在以后的学习中，你会更加优秀。

表扬信范文

尊敬的学院领导：

您好!

这三年是我人生中美好的三年。在此，我向学院领导和老师表示衷心的感谢!

在这三年的时间里，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步和提高，这都是领导给予我的肯定。

在思想方面，我坚持着自我反省且努力的完善自己的人格言*。一直都认为人应该是活到老学到老的，一个人活到老，学到老也是值得的。所以在这三年里我时刻要求自己，鞭策自己，力争思想上和*上的时候更进一层楼。现在我将自己三年来的情况向领导作一汇报。

在学习上，凭着对未来生活的热爱和追求，我努力的学习*知识，对知识充满了渴望。同时对我也有一定的兴趣和爱好，相信这些对我将来的工作和学习都有很大的帮助。

在生活上，养成了良好的生活习惯，生活充实而有条理，有严谨的生活态度和良好的生活作风;为人热情大方，诚实守信，乐于助人，拥有自己的良好出事原则，能与同学们和睦相处;积极参加各项课外活动，从而不断的丰富自己的阅历和阅历。

在工作上，对工作热情、任劳任怨、责任心强，有强烈的责任心和进取心，能够配合其他同事出*的完成各项工作任务

优质工程表扬信 第23篇

你们好!

首先我要感谢大家能为我在这次的考试中给了我这么好的机会。这是一次多么值得表扬的机会，是你们对我的肯定，是你们对我的关心，更是对我的希望。

在这一年来，无论是在学习上还是工作上，我都能够严格要求自己，努力做好工作，虚心向有的同学请教，认真做好自己该做的事情，学习他们的工作和技能。不断的丰富自己，完善自己，尽力做好工作的每一件事情。

在一年多的工作中，我学到了很多东西，也逐渐成熟，在工作上也能够处理好自己该做的事情，不管是工作还是生活中我都能够认真对待，做到了认真负责，并且学会了如何与人沟通交流。在这一年多，我感到我的进步很大，在这里我要感谢公司领导的关心和教导，是公司对我工作上的鼓励和帮助，在公司领导的帮助和指导下，我的工作有了一点点的进步，也逐渐成熟起来，这对我来说是很大的进步。

在公司里，我学到了很多，我认真完成领导布置的各项任务;在工作中，我不仅能够认真对待自己的工作，还能够做好自己该做的事情。我的工作能力和业务水平得到了一定的提高!

我知道这个过程是我成长的一个过程，这个过程是我人生的一个过程，是我一生中很宝贵的经历。在这里，我也要感谢领导和老师同学们对我的帮助，他们给我提出了很多宝贵宝贵的意见和建议，让我能很快进步。

在以后的工作学习中，我还会加以改善和完善。我会更加努力的学习，不断充实自己，做一个对社会有用的人。

我相信我会一步一步的迈向成功的!谢谢!

优质工程表扬信 第24篇

发包人（全称）：_______________________________

承包人（全称）：_______________________________

发包人、承包人根据《*******建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________（工程全称）签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防**程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在施工承包范围内的.所有项目均属保修内容_

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

⒉屋面防**程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年；⒊装修工程为/年；

⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

⒌供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

⒎其他项目保修期限约定如下:无

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人书面通知承包人，在要求日期内（10天内）仍无响应及落实保修工作的，发包人将自行安排人员进行维修，维修费用经审计后由保修金中扣除。⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

⒋质量保修费用由质量缺陷的责任方承担。因承包方施工质量原因而返修的，其维修部位保修期相应顺延。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保修金在二年质保期满后无息退还，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定**人（签字）：法定**人（签字）：

xxxx年xx月xx日 xxxx年xxxx月xxxx日